...hakediş raporları ile ödenir…” hükmü, “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı... ...programlarına göre hesaplanan fiyat farklarına itiraz ettiği, Görülmektedir. Fiyat farkı hesaplanacaktır.

maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. maddesinde ise yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü... ...yüklenicinin kusurlu imalâttan sorumlu olduğu miktar hesaplanmış değildir. ...açıklanan nedenlerle davalının tüm temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı lehine...

...eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185... ...bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. ...06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik 20.000... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...malları ile bunlara ilişkin malî nitelikteki tüm hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukukî... Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, -

...eksik kalan iş bedeli üzerinden cezai şart hesaplanması sözleşmenin 26.6 maddesine aykırı... ...03.2015 tarihinde bitirilmesi kabul edilmiş, süresinde bitirilmemesi halinde ise, sözleşmenin... ...bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. ...sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir...