madde hükmü gereği sözleşmenin feshini talep ettiği anlaşılmıştır. ...yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı... Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye Mahkemesinin dava konusunun... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 1. maddesinin (f) bendinde, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme... Şti.'nin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. fıkrasının (f) bendinde belirtilen, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve...

...ise de, davacının ileri sürdüğü sebeplerin mücbir sebepler arasında yer almadığı, ihaleyi... maddesi ve sözleşmenin 17.1.1. ...dan kiralanmak istenilen uçağın da siyasi sebeplerle kiralanamaması nedeniyle süre uzatım... 20 gün , 4735 sayılı kanun 10.

...istem: Davalı idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun istisnaları düzenleyen 3. ... ...öngörülemez nitelikte olduğundan bahisle mücbir sebep olarak kabul edilmesi, ihale dokümanında... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. asgari ücret , mücbir sebep , öngörülemezlik , sözleşmenin feshi

Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih 17/04/2018 tarihidir. quot;Mücbir sebepler başlıklı 10. maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4. ...içinde gereği gibi ifa edilememesi başka sebeplere dayanıyorsa yüklenicinin sorumluluğu...

...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde...

...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun; “Mücbir sebepler” başlıklı 10’uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler.

...şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 (bir) yıl süreyle ihalelere... ...davacının yaşanılan sel ve su baskını olayının mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiğine... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı