...sebeplerin mücbir sebepler arasında yer almadığı, ihaleyi imzalayan ve sözleşme şartlarını bilen... maddesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3. ...etmemesi, sel felaketinin ise davacıya verilen 150 günlük süre içerisinde meydana gelmesi ve... ...kuyruk isimli uçak için ise 594.528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik...

...nedeniyle idarenin maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların... ...Devlet Hastanesi ana mutfağında pişirilip, ihalede talep edilen mevcut sayıdaki eleman ve... Hizmet süresince bu malzemeler 15 günlük olarak mutfak kontrol komisyonu tarafından... ...bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar vermeyecek...

Dava; davacı şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 (bir ... gün ek süre istediği, idarece kendisine 90 günlük cezalı ek süre verildiği, bu sürenin bitmesi ... gördüğü, işin bitirilmesi için kendilerine iki ay cezasız ek süre verilmesi isteminde bulunduğu, ihaleyi ... gösterilmişse de, davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla ...

...uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak... d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. ilçesinin 15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları nedeniyle çalışılmayan... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. Belediyesi tarafından ihale edilen “.. gecikme cezası , havanın fen noktası , süre uzatımı