Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde   “ Kısmi kabul ” başlıklı 45’inci maddesinde   “

...tarihinin 10/10/2019 olarak revize edildiğinden bahisle, iş bitim tarihinin 10/10/2019 olarak belirlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin bu tarih esas alınarak yapılmasını talep ettiği, Anlaşmazlığın da İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine ilişkin olduğu, Anlaşılmaktadır.

...muayene ve geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken, simülatörlerin 01.02.2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine hazır olduğunun yüklenici tarafından bildirildiği belirtilerek, iş bedelinin %5’i olan 153.026,00 TL’lik kısmı kesin kabul yapılıncaya kadar muhafaza edileceğinden, iş bedelinin %95’ine karşılık gelen...

fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

...01.2017 tarihinde işin kabulünün gerçekleştirildiğini, ancak yapım sürecinde işin işleyişi ile ilgili olarak sözleşme hükümlerine bağlı kalınamadığını, yasa ve sözleşmeye aykırı pek çok fiil ve işlem neticesinde müvekkilinin müspet ve menfi zararlarının oluştuğunu, davalı idare tarafından 25.05.2017 tarihinde yapılan hakedişe...