2- Yapılacak işin zorluğundan bahisle süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığına, … (Yüksek Fen Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı) Yapılacak işin zorluğundan bahisle süre uzatımı verilmesi mümkün değildir. anahtar teslimi götürü bedel , işin zorluğundan bahisle süre uzatımı , süre uzatımı

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük... ...başlıklı 18’inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri...

süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...10/2019 olarak revize edildiğinden bahisle, iş bitim tarihinin 10/10/2019... ...olarak alınamayacağı, verilen süre uzatımı kararları ile işin bitim tarihinin... ...görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre...

...verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir.... ...işlerinin davalılarca üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak... ...günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli...