denildiği, işin sözleşmesinin mahkeme kararı doğrultusunda süresi içerisinde tasfiye edilmesi sonucunda düzenlenen tasfiye geçici kabul tutanağında, imalat kalemlerinin ölçülebilir duruma getirilmesi için verilen sürede yüklenicinin istemiş olduğu fiyat farkı ödemesinin uygun görülmediği, Yönündedir.

İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; Hopa-Borçka (Cankurtaran Tüneli Dahil) Yolu Km:6+500-13+ 787,77 Kesiminin Yapım işine ilişkin sözleşmenin, 15. İnşaat ortak girişiminin alt işvereni olarak çalıştığı ve iş süresince çok sayıda personel çalıştırdığı, bunlara ilişkin bildirimlerini ve prim ödemelerini...

Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur. (5) Karma sözleşmelerde, işin götürü bedel ve birim fiyat teklif alınan kısımlarında ilgisine göre birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkradaki hükümler uygulanır.

(3) Karma sözleşmelerde, işin götürü bedel ve birim fiyat teklif alınan kısımlarında ilgisine göre birinci ve ikinci fıkradaki hükümler uygulanır. (4) Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa altmış günlük inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İSTİNAF SEBEPLERİ Davacı vekili yasal süresi içinde sunmuş olduğu istinaf dilekçesinde özetle; Mezkur kararda ve karara esas bilirkişi raporunda, çalışacak personelin çalışma saatinin tamamının davalıda gerçekleştiği yönünde bir tespit yapılamamış, yani söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olup...

...bilgi ve belgeler incelendiğinde yer tesliminin 10/12/2019 tarihinde yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu, sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin 13/12/2020 olduğu görülmektedir... Yıllarına Sarî Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı...

Dolayısıyla süresinde ileri sürülmeyen iddiaların da süre aşımı sebebiyle Kurum tarafından incelenmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu bedel, başvuruda bulunan kişinin tüm iddialarında haklı olunması halinde kendisine geri iade edilmektedir.

...kabul edilerek asıl yükleniciye ve dolayısıyla kendilerine ödemeler yapılmasına karşın, işin bitimi sonrası iş deneyim belgesi verilmemesinin ve kararın hukuka aykırı olduğu... 'nin alt işvereni olarak çalıştığı ve iş süresince çok sayıda personel çalıştırdığı, bunlara ilişkin bildirimlerini ve prim...

Bu durum, teklif veren firmaların uzun teslim süresini bilerek ve göz önüne alarak teklif fiyat verdiklerini göstermektedir. ...indirgeneceğinin sözleşmede dile getirilmesinden ötürü burada uygulama ayı kavramından; işin gerçekleştiği ayın yani malın alındığına ilişkin faturanın düzenlendiği ayın...