İdare tarafından geçici kabul yapılmayan ancak kullanımına başlanan yapılarda, işin geçici kabulünün yapıldığı kabul edilir ki, bu durumda idare geçici kabulü yapmadığı iddiasıyla haklarını talep edemez.
işin geçici kabulü - Arama Sonuçları
… Devamı
Bir yapım işinde (eser sözleşmesi), idarenin (belediye) geçici kabulü yapıp son hakedişi imzalamasına rağmen yüklenicinin alacağını ödememesi üzerine açılan itirazın iptali davası yüklenici lehine sonuçlandı.
Yüklenici tarafından teslim edilen eser, iş sahibi idaresince kullanılıyorsa, kullanıldığı açıkça anlaşılıyorsa, iş sahibi idarenin geçici kabule yanaşmaması hakkın kötüye kullanılması anlamına gelir ve işin geçici kabule hazır olduğu ve geçici kabulün yapılması gerektiği anlaşılır.
Bir doğalgaz dağıtım işinde, yüklenici işi bitirmiş ve idare fiilen doğalgaz arzını sağlayarak sistemi kullanmaya başlamış, ancak eksik iş iddiasıyla geçici kabulü yapmamıştır. ... Yargıtay, işin fiilen kullanıldığı ve eksik bulunmadığı durumda idarenin geçici kabulü yapmamasının hakkın kötüye kullanılması (TMK Md.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi kayıt konulmadan kendilerine ödendiği, davalı idarece eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamaların belgelendirilemediği ileri sürülmektedir.
Bir hizmet binası yapım işinde, idare işin geçici kabulünü yapmış ancak daha sonra geriye dönük olarak gecikme cezası tahsili için dava açmıştır.
...incelendiğinde dava konusu hastahanenin geçici kabulü yapıldıktan sonra teslimi hususunun davalı ile davacı kurum arasında düzenlenen tutanak ile sabit olduğu, masraflara yönelik ihalenin de davacı Bakanlık tarafından yaptırılması karşısında, ayrıca ihale evraklarını inceleyen heyet raporunda da işin kabulünün ...
...Hükmü bulunmakta olup, bu hüküm kapsamında yapım işlerinde geçici kabul komisyonunun oluşturulabilmesi ve işin geçici kabulünün yapılabilmesi için, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmaması ve belirlenen eksik ve kusurların tesisin kullanılmasına ve...
İş tamamlandığında idare, tesisin kritik bir parçası olan ergitme fırınının teknik şartnamedeki kriterleri karşılamadığı (aynı anda hem susuz boraks hem borik asit üretimine uygun olmaması) iddiasıyla işin geçici ve kesin kabulünü yapmamış, teminat mektuplarını da iade etmemiştir.
oluşturduğu komisyon marifetiyle, sözleşmeye konu hizmet binasının tamamlanmış olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır.