Hesaplama Yöntemi ve Revize İş Programı: Fiyat farkı hesaplamasının temel dayanağı, süre uzatımına bağlı olarak hazırlanan ve idarece onaylanan revize iş programıdır .
iş program - Arama Sonuçları
… Devamı
... olmadığı, yine Covid-19 hastalığı nedeniyle, bu durumun mücbir sebep sayılarak termin programının değiştirilmesinin istenildiği, ancak müracaatlarının usulsüz olarak Hazine ve ... kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
...onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin...
Davacıya verilen 47 günlük süre davalı idare elemanlarının serbest iradeleriyle verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi MK.
Bu programlar, işin yönetim ve organizasyonu, teknik personele ait zaman çizelgesi ve çalışma planlarını göstermelidir.
Yüklenicilerin iş programlarını ve finansal akışlarını doğrudan etkileyen hakediş ödemelerinin ne zaman yapılacağı, sözleşmelerde net sürelere bağlanmıştır. İdare, bu gecikmenin işe tesir ettiği oranda (örneğin, ödenmeyen tutarın iş programına etkisi oranında) yükleniciye süre uzatımı vermek zorundadır.
Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2022 tarihli ve 1519115 sayılı yazısında “…4 ... herhangi bir güncelleme yöntemi kesinlikle kullanılmayacaktır…” ifadelerine yer verilmiştir.
Yüklenici bu yere bir miktar imalat yapmış, ancak iş programına uymadığı gerekçesiyle idare sözleşmeyi feshetmiştir.
... tarih ve 33232 sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında; “Pursantaj oranları, işin iş programına uygun biçimde gerçekleştirilme seviyesinin ölçülmesinde ve toplam sözleşme bedelinin ... ile vermiş olduğu kararında; “İlerleme yüzdelerinin (pursantaj), işin yapılmasına ilişkin bir dayanak oluşturma niteliği bulunmadığı, proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi ...
... Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait ... Sahasına Ulaşım Yolunun Bulunmaması Bir okul inşaatı yapım işinde, yüklenici firma işe başladıktan sonra iki temel engelle karşılaşmıştır.