...sonrasında idaresince tesis edilen düzeltici işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme... ...konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...maddesinde; “46.1.İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında... ...hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.

...davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin... ...içerisinde kesin kabulün yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında... ...maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart talep... ...maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin... bent uyarınca davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 3.

Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. ...çakıl, kırmataş, taş vs.) temini için idare tarafından ocak yeri gösterilmeyecek... Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. ...kırmataş nakline yönelik isteminin reddi gerekirken bilirkişi raporunda hesaplanan...

...yılında yapılmasına karar verilen yeni iş kalemleri bedellerinin, sözleşme yılı... ...İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanacağı belirtilmiştir... sözleşme yılı birim fiyatları esas alınarak yapılması gerekirdi .

...neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. ...Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde...  ifadelerine yer verildiği   görülmüştür. ...doğrudan Kuruma başvuru yapılması gerekirken belirtilen süre içinde Kuruma... ...tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya...