iş bitim tarihi, bir projenin tamamlanması için belirlenen son tarihtir. Bu tarih, ihale sözleşmesinde açıkça belirtilir ve proje yürütülürken kritik bir rol oynar. İşin zamanında bitirilmesi, hem kamu kurumunun hem de yüklenicinin…
Devamı iş bitim tarihi - Arama Sonuçları
İdare, 14/12/2022 tarihli bir yazı ile bu süre uzatım talebini kabul etmiş ve işin yeni bitim tarihini 23/12/2022 olarak belirlemiştir. İdarelerin, yüklenicinin süre uzatım talebini onaylayan ve yeni bir iş bitim tarihi belirleyen yazıları, bu 10 günlük zorunlu ihtar şartını karşılamaz .
Özellikle fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen, ancak süre uzatımı verilen işlerde, yüklenicinin kusuru dışındaki hallerde, işin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks temel endeks, uygulama ayındaki endeks de güncel endeks olarak ele alınır ve ÜFE Genel endeksi dikkate alınarak fiyat farkı hesabı yapılır.
Daire'nin Kararı: Çalışılmayan Dönem Eklenemez Sayıştay Dairesi, 360 günlük toplam sürenin, yer teslim tarihi olan 23.07.2015'e eklenmesiyle işin bitim tarihinin 16.07.2016 olması gerektiğini hesaplar.
...şartnamenin 45.3.1 inci ve işe ait sözleşmenin 14.2 nci maddesinde bu hükme yer verilmemiş olması nedeniyle, işin bitim tarihinin idareden kaynaklar nedenlerle süre verilmek suretiyle uzatılması durumuna bağlı olarak söz konusu yapım işinde fiyat farkı hesaplanamayacağı değerlendirilmektedir.
Bu ek süre, işin ilk bitim tarihine eklendiğinde, yeni bitim tarihi havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan devre içine denk gelmiştir. Bu süre işin bitim tarihini kış dönemine (çalışılamayacak devreye) sarkıtmıştır.
ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan günlerin eklenip eklenemeyeceği hususunda taraflar arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili Kurulumuzun görüşü talep edilmektedir.
... sözleşmeye göre işin süresi 484 gün olmasına ve işin bitim tarihi 30.11.2001 bulunmasına rağmen idareden kaynaklanan sebeplerle ... konusu işle ilgili 09.06.2010 tarihinde kesin kabul 02.10.2012 tarihi itibariyle de kesin hesap işlemleri tamamlandığını, 28 ... belirtilmek suretiyle idareden ödemede bulunulması istenilmiş ise de idarece herhangi bir ödemede bulunulmadığından ilamsız ...
... 77, 05/04/2021 tarihli Raporda 92,42 olduğu, işin süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin işin ... için karar alınarak yükleniciye bildirildiği, 05/04/2021 tarihi itibarıyla tesise enerji temin edilemediğinden devreye alma işlemlerinin yapılamadığı anlaşılmaktadır.
Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 06.01.2017 iken, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarım Komisyonunun 25.04.2015 tarihli Kararı ile 65 gün süre uzatımı verilmiş ve … TL’lik ek sözleşme yapılmış, söz konusu ek sözleşmeye ilişkin … TL’lik ek kesin teminat 2016 yılındaki 5 no’lu hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmiştir.
... yapım işini üstlendiğini, süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihinin davalı idare tarafından 29.06.2010 tarihi olarak belirlendiğini ... rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş ... şimdilik 20.000,00 TL artı KDV’nin ödenmesini talep etmiştir.