6) İdare istediği takdirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. denilmektedir.

iş artışı , mahal listesi , uygulama projesi Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/12/2021 tarihli dilekçesinde özetle; ihaleye esas... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. … (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. ...ispatlanamadığı gerekçesiyle bu alacak kalemine ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması...

İdaresinin görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , işin tasfiyesi , sözleşme bedelinin , tasfiye

Davacının iş artışı nedeniyle herhangi bir alacak talebi bulunmamaktadır.

...yapısından kaynaklı hiçbir sebep nedeniyle yüklenici ilave bir bedel talebinde bulunamaz” hükmü, “Kazı ve Dolgu İşleri Genel... Dolayısıyla sonradan zemin yapısının farklılığı gerekçesi ile iş artışına gidilmesi mümkün değildir. İnşaat Yüksek Müh.)’dan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir.

...yürütülmesi aşamasında yemek öğün sayısında idare tarafından iş artışı/iş eksilişi yapabileceği de görüldüğünden başvuru... ...izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde... aritmetik hata , hizmet alımlarında iş artışı , şikayet , teklif mektubu eki cetvel

...İsa CAMCI’nın, bu işten dolayı “iş yönetme belgesi” talebi doğrultusunda; onayının bulunmadığı 11 nolu hakediş... iş yönetme belgesi , kontrol mühendisi

Yüklenicinin görüş ve talebi; İhale dokümanında yer alan uygulama projelerinde, Saymanlık Binası ... kapsamında iş artışı yapılan imalatlara fiyat farkı verildiği, iş artışı yapılan imalat tutarlarına yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli ...

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a... ...sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.