...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak... ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek... ...Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

...Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi... ...zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve... ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

...İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen... ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı...

...Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. ...uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri... eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin...

...Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...uygulanacağı ve ivedilikle iş programının revize edilerek idareye... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...ise; 13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı” nda...

anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı

...olup, söz konusu hususlara ilişkin tarafların görüş, talep... ...uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş bitim tarihine eklenerek... ...başlatıldığı, bu sebeple süre uzatımı ve fiyat farkı verilemeyeceği... ...ihalelerinde iş artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artış... ...belirlendiği, buna göre hazırlanan iş programının da taraflarca imzalanıp... ...kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek... 15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmişbeş)  gündür. ...14/09/2018 tarihinde intikal etmiştir.

...alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı... ...salgını da dikkate alınarak işin durdurulduğu, çalışılamayan... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve...