iş artışı ile ilgili süre uzatımı verilir mi - Arama Sonuçları

İş artışının etkilediği diğer imalatlar için de süre uzatımı verilebilir.

İş artışının etkilediği diğer imalatlar için de süre uzatımı verilebilir.

  • 30/03/2024

Kortlarının Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir. ... (5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir. ... ...meydana getirilen işler, yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki...
… Devamı
Hava Muhalefeti (Olumsuz Hava Koşulları) Süre Uzatımı Sebebi midir?

Hava Muhalefeti (Olumsuz Hava Koşulları) Süre Uzatımı Sebebi midir?

...35 günlük süre ile asıl işin süresinde hava muhalefeti nedeniyle yaşanan olumsuz koşullar dikkate alınarak 19 günlük süre keşif artışından kaynaklanan süreye eklenmiştir... ... ...Muhalefeti Kaynaklı Süre (19 Gün): Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) ilgili maddeleri... ... ...gecikme cezası , hava muhalefeti , Keşif Artışı , olumsuz hava koşulları , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Tutanak No 41462 , Yapım işi , yigş
verilir mi
… Devamı
Yapım İşlerinde Süre Uzatımı, Sebep ve Sonuçları

Yapım İşlerinde Süre Uzatımı, Sebep ve Sonuçları

İş Artışları ve Proje Değişiklikleri: Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir. ... ... İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması veya ... yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin ... ... ...ait aylık ödenek dağılımları, dilimleri arasında, süre uzatımına konu kısımla ilgili bölümler olması halinde ne yapılacak? ... ...ilkesi gözetilerek, süre uzatımı verilmişse, bu süre uzatımına denk gelen ödeneklerin de ötelenmesi, revize iş programı ile değiştirilmesi gerekir. ... ... nedenlerle yapılan iş miktarının iş programının gerisinde ... kaldığı ve kalan sözleşme süresinde işin bitirilmesinin fen ... mümkün olmadığı hallerde, iş bitim tarihi beklenilmeden sözleşme ...
… Devamı
İşyeri tesliminin yapıldığı tarih ile yapı ruhsatının alındığı tarih arasında geçen süre.

İşyeri tesliminin yapıldığı tarih ile yapı ruhsatının alındığı tarih arasında geçen süre.

  • 12/04/2024

... sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ... artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli ... ... ... verilebileceği, Fiyat farkı verilmesi ile ilgili olarak; “4734 Sayılı Kamu ... idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması ...
verilir mi
… Devamı
Süre uzatımı verilen işlerde, uzatılan süreye denk gelen işletme giderlerinin ayrıca talebi.

Süre uzatımı verilen işlerde, uzatılan süreye denk gelen işletme giderlerinin ayrıca talebi.

  • 11/05/2024

... yemek, SSK primi, vergi vs.) ile idare elemanlarının giderleri ... hizmetlere ilişkin taleple ilgili olarak davacı defterlerinde herhangi ... rastlanmadığı, bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının ne miktarda ilave işletme gideri yaptığının hesaplanamadığı ... ... eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması , sabit yatırımlar , süre uzatımına denk gelen işletme giderleri
verilir
… Devamı
Yapım İşlerinde Süre Uzatımı: Hukuki Dayanakları, Uygulama Esasları ve Mücbir Sebeplerin Değerlendirilmesi

Yapım İşlerinde Süre Uzatımı: Hukuki Dayanakları, Uygulama Esasları ve Mücbir Sebeplerin Değerlendirilmesi

...İlkeler Yapım işlerinde süre uzatımı, temelde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile Kamu İhale... ... İş Artışları Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir. ... ... İdarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek ... yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin ... ... Bu kapsamlı makale, yapım işlerinde süre uzatımı mekanizmasının nasıl işlediğini ve ilgili yasal düzenlemelerin ne anlama geldiğini net bir şekilde...
mi
… Devamı
Sökülecek imalatlar için süre uzatımı verilemeyeceği.

Sökülecek imalatlar için süre uzatımı verilemeyeceği.

  • 09/04/2024

...alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir. ... ... alındığında, öncelikle işe ait mevcut durum (rölöve) projesi ... yıkılacak-sökülecek imalatlar ile yapılacak imalatları bilerek ... mevcut durum (rölöve) ve mimari uygulama projesinde gösterilmeyen ... söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği ...
verilir
… Devamı