039;Teminatın Gelir Kaydı' Değil KİK, yaptığı incelemede idarenin temel bir hukuki hata yaptığını tespit etmiştir.
irat kaydı - Arama Sonuçları
Hakedişe Konulan İhtirazi Kaydın Yetersizliği Yargıtay, kararında ayrıca yüklenicinin hakedişe koyduğu şerhi de incelemiştir.
Bunun üzerine idare, iş süresinde bitirilmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmiş ve teminatları irat kaydetmiştir.
Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir.
Kısmındaki hükümlerde belirlenen yaptırımlar arasında “teminatın irat kaydedileceğine” ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”,
Taraflar, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sözleşmenin içeriğini diledikleri gibi belirleyebilirler.
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”,
Kanun koyucu, Anayasa'ya ve hukukun genel ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla her türlü düzenlemeyi yapmak yetkisine sahiptir.
...kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş sahibi tarafından da teminat mektubunun irat kaydedilmesi mümkün değildir.