Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. ...davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi... ...itirazın gerekli olmadığı ve mahkemece kesin hesabın çıkartılabilmesi için uzman bilirkişi... söz konusu tesis inşaatına ait her türlü imalatta kullanılacak...

...Merkezinin Yenilenmesi” işinde; bazı imalatların iş kalemleri bedeli kapsamında olup olmadığı... kesin kabul , teminat süresi , yüksek fen kurulu

...gerektiği, Buna göre, Kazı ile ilgili olarak, inşaat mahallinde uygulama projesi temel alt... kalınlığında her boyda kesişen diyafram duvar yapılması”   (5) İkinci fıkraya göre yeni fiyatın hesabında, yeni tespit edilecek iş kaleminin...

Kâr kaybı hesabı ile ilgili olarak Dairemizin hükmüne... Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.