...iddiasına ilişkin olarak; Yapılan incelemede, boru hattının geçtiği... ...Şartnamesinin Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti başlıklı...

...meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere... ...haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya... Örneğin süre uzatımına ilişkin... ...dönemde, yapı denetim görevlileri, inşaat sahasında, olumsuz hava koşullarından...

...ve dava etmiş, ıslah yoluyla; hakedişlerdeki fiyat farkı alacağı 1.265... ...tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi... ...ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine... İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi...

...zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler... ...türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde... ...araştırması yapılmadan; tek firmadan teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği... ...hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış...

...proje değişikliği yapıldığı ve teklif cetvelinde yer alan “EDR-AAT4... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Hariç T107 Proses Havuzları inşaatının yapılmasıdır. ...mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş...

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; … ...yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, … ...21’inci maddesinin (b) fıkrası gereğince yapılan ihalelerde teklif vermeye...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı... ...ini karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı...

...bulunup bulunmadığı bakımından incelenmiştir. ) teklif verildiği, İlpet Petrolcülük İnş.

...sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her... ...oluşturularak ödeme yapılması hususunda; Teklif fiyatların içindeki “…