...kadar gerçekleşmediği, yüklenicinin iş programının gerisinde kaldığı, proje değişikliğine konu hususun iş programının gerisinde kalınması sebebi ile geç fark edildiği, iş programının gerisinde kalınması sorumluluğunun Yükleniciye ait olması sebebi ile ilgili imalat tutarlarının sonraki Aylara aktarılmasının mümkün olmadığına, ödenek...
imalat değişikliği - Arama Sonuçları
… Devamı
...nin 12 nci maddesinde ön görülen kayıt ve şartlara dayalı olarak proje değişikliği yapılması halinde, bu değişikliğin bir iş artışını zorunlu kılması durumunda, YİGŞ’nin 21 inci maddelerinin hükmü gereği, iş artışına tekabül eden imalatların bedelinin ödenmesi, iş eksilişine tekabül eden bedelin ise kesilmesi gerektiği değerlendirilmektedir...
2022/73 , anahtar teslim götürü bedel , birim fiyata dönüştürme , kazı imalatı , mahal listesi , proje değişikliği , pursantaj , yüksek fen kurulu , zemin sınıfı
: Yargıtay, güzergah değişikliği nedeniyle oluşan fahiş kaya imalatı için ek bedel talep eden yüklenicinin davasını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı.
Sayıştay, onaylı bir proje değişikliği veya idarenin yazılı talimatı olmadan projeye aykırı yapılan imalatların bedelinin, as-built (iş sonu) projelere işlenmesi ve ödemelerin imalatlar arası mukayese yapılarak gerçekleştirilmesi halinde kamu zararı oluşturmayacağına oy çokluğuyla karar verdi.
İdarenin Gerekçesi: Temin Güçlüğü ve Sel Afeti İdare bu değişikliği, Gerekçe Raporu ile savunmuştur. İşlerin hızlanması için betoniyer ile imalat yapılmasına karar verilmiştir. Bu riskleri gerekçe göstererek daha yüksek fiyatlı bir imalata geçiş talep edilemez.
...yapım işinde proje değişikliğinden kaynaklı süre uzatımı verildiği durumlarda, idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması durumunda mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle uzatılan süreye göre hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programına uygun olarak uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı...
İhtiyaç Değişikliği ve İmalat Kaydırmaları Kamu binalarının inşası sırasında kullanıcı talepleri doğrultusunda bazı imalatların yerinin değişmesi gerekebilir. hakediş ödemesi , imalat yeri , kamu zararı , Mahal değişikliği , Sayıştay kararı , yerinde tespit
(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/79 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.
...dâhil olduğu, diğer taraftan idaresince açık teras çatı yerine ahşap oturtma çatı imalatının yapılmasının istenilmesi halinde YİGŞ’nin 12 inci maddesine göre projede değişiklik yapma hususundaki yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğu, idaresince proje değişikliği yapılmasına karar verilmesi halinde iş artışı ve eksilişi yapılması...





