İdare tarafından işin ihalesinden önce işe ait sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemeyeceği.
ihale ve süre uzatımı - Arama Sonuçları
… Devamı
Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, Sayıştay sorumluluk zincirinin nasıl kurulduğunu ve kontrol mühendislerinin imza... ... Sözleşmenin 9.4 maddesi, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı 01.12-01.04 arası 121 günlük sürenin, 300 günlük süreye dahil olduğunu ve bu nedenle ayrıca süre uzatımı verilmez hükmünü içermektedir.
maddesi uyarınca bir (1) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 24/03/2020 tarih 31078 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istenilmiştir. ... İmalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle verilen süre uzatımlarında, uzatılan sürenin idarenin süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren hesaplanması gerektiği.
Kamu İhale Kurulunun 23.07.2025 tarihli ve 2025/UH.II-1583 sayılı kararı, Teknik Şartname'deki çelişkili çalışma süresi düzenlemelerinin bir ihaleyi nasıl iptale götürdüğünü gösteren çarpıcı bir örnektir.
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
İdareniz tarafından 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine göre 16/05/2018 tarihinde ihale edilerek 04/06/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü... ... Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler.b) Kanuni grev.c) Genel salgın hastalık. ... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ... Sorumluluk Yönüyle İnceleme İlamda süre uzatımı kararını veren Belediye Başkanı Dr.
Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, süre uzatımı hesaplamalarınızın Yargıtay içtihatlarına uygun yapılmasını sağlayarak hak kayıplarını önler.
Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, istisnai mevzuatın doğru yorumlanmasını sağlar. ... Sorumluluk: Formülün üzerinde, takdiren (örneğin 90 gün gibi) süre uzatımı verilmesi, mevzuata aykırı bir Olur kararıdır. ... (ve 5546 sayılı Esaslar) kapsamında verilen süre uzatımını inceledi.
MAL ALIM SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE UZATIMI VE GECİKME HALLERİ Kamu ihale sözleşmeleri, taahhüt edilen işin belirlenen süre zarfında tamamlanması esasına dayanır. ... Süre uzatımı verilen işlerde fiyat farkı hesaplanması, yüklenicinin maliyet artışından mağdur olmaması için zorunludur.
...tarihli ve E.832 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 24/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... ... İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18.1.