Eğer idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurların gecikmesi, ödenek yetersizliği gibi) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi sonucu gecikmeler...
idarenin ödenek yetersizliği - Arama Sonuçları
… Devamı
Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. ... ...niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır” denilerek “ödenek yetersizliğinin” işin/taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu durumlarda, süre uzatımı verilmesi...
Özellikle idareden kaynaklanan gecikmelerin (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) veya yüklenicinin kontrolü dışındaki engellerin (imar yollarının açılmaması) sözleşmeyi nasıl... ... Bu nedenle, idarenin YİGŞ Md.
Hukuk Dairesi, idarenin temyiz talebini reddederek yerel mahkemenin kararını ONANMIŞTIR. ... ...İdare Kusuru Tespiti: Yükleniciler, idareden kaynaklı (hatalı proje, yanlış zemin etüdü, ruhsat eksikliği, ödenek yetersizliği) nedenlerle işi ifa edemez hale geldiklerinde, bu durumu tespit ettirmek için (sözleşmenin feshini...
...alacakları için Adli Yargı'da (Asliye Hukuk Mahkemesi); idarenin verdiği yasaklama kararının iptali için ise İdari... ... ...fesih ve yasaklama süreci başlatıldığında, kusurun idarede olduğunu (yer teslimi sorunları, proje hataları, ödenek yetersizliği vb.) düşünüyorlarsa, idari yargıdaki yasaklama davasına paralel olarak mutlaka adli yargıda (Asliye...
...gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.” Hükümleri yer almakta olup, bu hükme göre, idarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin...
...belirlenmesi ve yükleniciye tebliğ edilmesi, yüklenicinin de bu süre uzatım ve ödenek aktarma kararına göre revize iş programını hazırlayıp idareye sunması ve idarenin onayını müteakip, onaylı bu en son revize iş programına göre iş...
...Çalışılamayan Dönem Prensibi (YİGŞ 29/9) Yapım işlerinde idareden kaynaklanan gecikmeler (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) nedeniyle verilen süre uzatımlarının, işin bitim tarihini nasıl etkileyeceği en önemli sözleşme... ... ...Çalışılamayan Günler Dikkate Alınır Sayıştay Temyiz Kurulu, idarenin verdiği bu ilave süreyi yerinde bularak tazmin hükmünü...
...düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır” “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi (4) üncü fıkrasında; (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi...
...gün sayısı göz önünde bulundurularak) 2021 yılı ve müteakip yıllar ödeneklerinin idaresince tek taraflı olarak belirlendiği, YİGŞ’nin 17 nci maddesine göre idarenin iş programını takdir yetkisi var ise de, bu yetkinin mutlak olmadığı...






