...bağlı olarak verilen süre uzatımı neticesinde idare... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ... mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı... ...gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre... ...sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen... ...farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında...

...Yapım İşi”nde, fiyat farkı hesaplanması ile... ...salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek... İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması... ...mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen...

...olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında... ...Nisan 2014 dönemlerine ait fiyat farkı endeksleri... ...kaldırılması, fiyat farkı bakımından ise... ...söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak... ...süre uzatımı olarak verilmesini talep ettiğini... ...yapıldığı ilçeyi de kapsam içine alan turizm mevsimindeki... ...işe başlamanın turizmden kaynaklı inşaat yasağı...

...işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine... ...programının revize edilmesi ve fiyat farkı hesaplanması... 1) İş için gerekli olan projelerle... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle... ...uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının... ...programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanması gerektiği...

...istinaden süre uzatımı verilmesine binaen iş programının... fiyat farkı , revize iş programı... ...533.044,02 TL, Ocak 2021 için aylık harcama tutarının... ...değişikliğine binaen süre uzatımı verilmesiyle revize... ...yürütülmesi sırasında, idareden kaynaklanan sebeplerle... ...program esas alınarak fiyat farklarının hesaplanması... ...özellikleri ve yapım süreleri de göz önünde...

...göre Kurulumuzca bir karar verilmesinin mümkün olmadığı... ...yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği, uzatılan... ...06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...belirlenen eksik ve kusurlar için idaresince 18/06/2020... ...nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı... ...kararnamesi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır... ...ve kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı...

...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde... ...durumlarda, süre uzatımı verilmesi sebeplerinden... ...ayı endeksi üzerinden fiyat farkı ödendiği görülmüştür... TL, 2018 yılı için: … TL 2019 yılı için: … ...endeksi üzerinden fiyat farkı ödendiği görülmüştür... ...hakedişler açısından idareden kaynaklanan taahhüdün... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım... ...edildiği, olağanüstü fiyat artışlarının işin... ...olduğu, Kanun’da fiyat farkı verilen işlerde... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna...

...sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi... ...olan imalatlar için fiyat farkının hesaplanması... ...konusu  olmasından  kaynaklı  tarafımızdan... ...ölçülebilir duruma getirilebilmesi için yapılan imalatların... ...09/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde... ...eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller...