...birinci fıkrasında da; “İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına...

... uzatım kararı öncesi ilk iş programında belirtilen fakat idareden kaynaklanan sebeplerle yapılmayan/yapılamayan iş kalemlerinin de ... miktarının da değişmiş olacağı, Sonuç olarak, idaresinden kaynaklanan sebeplerle ilk iş programına göre yüklenici tarafından harcanamayan yılı ...

...olarak; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda... ...incelenmesi temyizin konusu olmayıp, yargılamanın iadesi sebepleri oluştuğu takdirde Dairesince bu yolda işlem yapılması...

...mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün... ...sözleşmenin feshi” başlıklı 23 üncü maddesinde ise; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı...

...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına... ...yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığı, idareden kaynaklanan ödenek yetersizliği engelini yüklenicinin... ...yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığı, idareden kaynaklanan ödenek yetersizliği engelini yüklenicinin ortadan...

...olmadığının anlaşıldığı, bu durumun davacı yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan meydana gelmediği, sözleşmeden doğan... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

hakkında mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan bir mahkûmiyet hâlinin söz konusu olduğu anlaşılmakla... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” hükmü kapsamında süre uzatımı verilmediğinden fiyat farkı ödenmediği, Belirtilmektedir.

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.