...İşi”nde, proje değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak... ...kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı... ...gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 21.09.2022 tarih ve 52315 sayılı kararı) İnşaatta çıkan yangında somut ve kesin bir kanıt olmaksızın yüklenicinin kusurlu sayılarak idarece verilen süre uzatımının mevzuata aykırı olduğu iddiası ile gecikme cezası uygulanması istenemez.

...gecikmeden dolayı 144 gün ilave süre verildiği, verilen 144 günlük süreye havanın fen noktasında... ...gecikmenin yükleniciden kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine ilişkin... ...gerekçesiyle süre uzatımı verilemeyeceği ancak idarece verilecek süre uzatımlarında, yapılacak... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...Kontrollüğünü yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan Kültür... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...10.2012) arasındaki turizm yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz bir değerlendirme... ...olarak bu talebi idareye iletmelerine rağmen idarece yükleniciye süre uzatımı konusunda...

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme... ...olunan 24.731.980,00 TL sözleşme ödeneğinin idarece onaylanan iş programına uygun harcanabilmesi... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

Hazırlanan hakediş raporları idarece onaylandıktan sonra 30 gün içinde tahakkuka... ...yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda İdaresi ile... ...idarece belirlenebileceği, idare tarafından verilen sürenin yanlışlığına ilişkin yüklenici... hakediş , KDV , süre uzatımı

...sayılı Olur'u ile 120 gün süre uzatımının uygun görüldüğü ve süre uzatım kararının davacı şirkete 13/07/2019 tarihinde bildirildiği, idarece en son 19/08/2019 tarihinde düzenlenen çeşitli tutanaklarla yüklenicinin şantiye alanını terk ettiği yönündeki yapılan tespitler üzerine, verilen ek süreye göre işin bitim tarihi olduğu...

...ise, İKY 900 ve İKY 9000 kapsamında davalıya verilen hizmetlere ilişkin taleple ilgili olarak... ...329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden...

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...601 Tankı yüzer ayak uygulama projesi”nin idarece ölçüleri değiştirilerek 17/12/2019... ...onarımlarının yapılması gerektiği, yapım talimatı verilen ilave yüzer tavan ayak ve merdiven onarımı... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi...