Bir doğalgaz hattı yapım işinde, idare kusuruyla verilen süre uzatımı nedeniyle yüklenicinin idareye sağladığı hizmet (İKY) bedellerini talep etmesi.
hizmet işinde süre bitiminde iş uzatımı - Arama Sonuçları
...öngörülmeyen yapım işinde mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımı verildiği takdirde revize iş programı düzenlenmeli ve işin sözleşmeye göre bitmesi gereken tarihin içinde bulunduğu ay temel endeks, revize iş programına...
...göre fiyat farkı ödenmesinde de mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Olayın Arka Planı: Hakedişler Gecikti, İdare Süre Uzatımı Verdi Bir cami ve hizmet tesisi yapım işinde, idare hakediş ödemelerini sözleşmede (ve YİGŞ Md.
...bulunmamıştır. Müşavirlik İşinde Usulsüz Süre Uzatımı İddiası 2886 sayılı Kanun'a göre ihale edilen bir müşavirlik ve kontrollük hizmeti işi, ana yapım işine paralel olarak yürütülmektedir. ... Bir müşavirlik işinde idare, yapım işinin uzaması nedeniyle yükleniciye süre uzatımı vermiştir.
...sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.
Bir asfalt kaplama işinde, idareden kaynaklı 85 günlük süre uzatımı, işi sözleşmedeki havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneme (kış ayları) sarkıtmıştır.
500 Kişilik Yurt İnşaatı işinde süre uzatımı nedeniyle oluşan kamu zararının ... kamu zararına sebebiyet veren süre uzatım komisyon kararı yazılı olarak ...
... değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme eki ... şartnamenin “İKY 900 ve İKY 9000 işveren için sağlanacak hizmetler” başlıklı ... diğer hususlarda tariflenen tüm hizmetler ile araç-gereç ve personel teminini ...
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
... ...edildiği, dolayısı ile idarenizce verilecek 40 gün süre uzatımının da sözleşmesine göre tespit edilen bu tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin belirlenmesi gerektiği...
...quot; Olayın Arka Planı: İş Artışı ve Hava Muhalefeti İçin Ayrı Ayrı Süre Uzatımı Bir belediyenin cadde ve sokak düzenlemesi yapım işinde, işin süresi 180 gün (bitim tarihi 08.05.2011) olarak belirlenmiştir.