BAM, talebin reddine karar verirken iki temel gerekçeye dayanmıştır: Sözleşmede, süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri (İKY 900 ve İKY 9000) yönünden ayrıca bir bedel ödeneceğinin kararlaştırılmamış olması.
hizmet alımında süre uzatım - Arama Sonuçları
2886 sayılı Kanun , gecikme cezası , idarenin takdir yetkisi , kamu zararı , kritik yol diyagramı , müşavirlik hizmeti , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , usul eksikliği
Hukuk Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden ayrıca bir bedel ödeyeceğinin kararlaştırılmadığı, davacı defterleri üzerinde yapılan...
Hizmet ve yapım işleri için geçerli olan fiyat farkı esaslarına göre, idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen...
...Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Beylikova İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, belirtilen...
...fiyat farkı ödenmesinde de mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Olayın Arka Planı: Hakedişler Gecikti, İdare Süre Uzatımı Verdi Bir cami ve hizmet tesisi yapım işinde, idare hakediş ödemelerini sözleşmede (ve YİGŞ Md.
dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ... Ancak idareden kaynaklı olarak yapı ruhsatının alımında gecikme yaşanmış ve idare yükleniciye 144 gün ilave süre vermiştir. ... YİGŞ 29/9'un ikinci cümlesi (Ancak süre uzatımlarında...&
dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ... Ancak idareden kaynaklı olarak yapı ruhsatının alımında gecikme yaşanmış ve idare yükleniciye 144 gün ilave süre vermiştir. ... YİGŞ 29/9'un ikinci cümlesi (Ancak süre uzatımlarında...&
Öğrenci taşıma gibi hizmet alımı sözleşmelerinde Covid-19 pandemisi gibi mücbir sebepler, sözleşmelerin ifasını imkansız hale getirmiş ve yükleniciler için süre uzatımı taleplerini zorunlu kılmıştır.
...gerçekleştirilen Antalya Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı yapım işi ihalesi kapsamında davacı şirket ile 12/04/2016 tarihinde 720 gün süreli sözleşme imzalandığı, cezalı ve cezasız süre uzatımlarına rağmen işi süresinde bitiremeyen davacı şirket...