...yapılacağının düzenlendiği anlaşılmakla birlikte;  Başvuruya konu hizmet alımı ihalesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 45’inci maddesi uyarınca süreklilik arz ettiği ve süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağı dikkate alındığında, başvuruya...

tarafından gerçekleştirilen Antalya Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı yapım işi ihalesi kapsamında davacı şirket ile 12/04/2016 tarihinde 720 gün süreli sözleşme imzalanmıştır. ... ... ;sözleşmenin devri ve süre uzatımı gibi imkânlardan faydalanma hakkı ... mağduriyetlerin giderilmesi ve kamu hizmetlerinde aksama yaşanmamasının temini ...

... içerisinde yatırım giderleri (araç alımı, şantiye, ofis ve tefriş maliyeti, ofiste ... İKY 9000 kapsamında davalıya verilen hizmetlere ilişkin taleple ilgili olarak davacı ... rastlanmadığı, bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının ne miktarda ilave ... ... Hukuk Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden ayrıca bir bedel ödeyeceğinin kararlaştırılmadığı, davacı...

...halinde; alımın niteliğine göre idari şartname ve sözleşmelerinde fiyat farkı ödemelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi... ... fiyat farkı , fiyat farkı esasları , güncel endeks , ihale yönetmeliği , kültür varlıkları , süre uzatımı , temel endeks