Yüklenicinin hakediş ödemelerinde hesaplanan KDV tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle süre uzatımı talep ettiği ve süre uzatımının İdaresince kararlaştırıldığı şekliyle sözleşme bedeli... ... Hakedişlerin sözleşmede belirtilen ... başka bir ifade ile geç ödenmesi ile ilgili olarak ... bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ise bu ... yapamayabileceği ve böylece işte bir gecikmeye neden olunabileceği kabul edilerek idarenin sebebiyet verdiği bu ... dolayısıyla da yükleniciye süre uzatımı verilebileceği uygulamada ...

... ödemelerinin düzenlendiği, hakedişlerin zamanında ödenmemesinden ... izafe edilemeyeceği, idarenin, ödemelerin gecikmesinin ... kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği ... ... ... süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu ... bedelinin yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir ... ... hakedişlerin geç ödenmesi , projenin geç onaylanması , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından... ... ...gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya... ... ... İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde ... programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır ... Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması” başlıklı ... nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde ... uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş ...

... işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için ... atfedilebilecek herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin ... ... ...işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin...