... karşılık olarak 39 nolu kesin hakediş tutarının yüklenici firmaya ... alınmasına karar verildiğini, daha sonra yüklenici firmanın teminatlarının iade ... gerekçelerle reddedildiğini, bu nedenlerle iddia edilen alacak yargılamaya ... ... ... olmadığı, yalnız geç iade edilmesi nedeniyle davalı idarenin temerrüde düştüğü ... bir borcunun olmadığı kesin hakedişin imzalandığı 28.09.2012 ... hükme esas alınan bilirkişi raporu denetime elverişli ve hüküm kurmaya ...

Hakediş raporları yüklenici veya vekili ... otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak ... ... ...programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.

... hukuka aykırı olduğu, ikinci hakedişten sonra yaptıkları imalatların ödemelerinin ... ve bu davada alınan bilirkişi raporunun dikkate alınmadığı, Kamu ... ... ... yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre ... irat kaydedilen teminatın ve son hakedişten sonra yapılan imalatların bedelinin yasal ...

...uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay... ... 1) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hesaplar aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır...

... son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin ... malzeme teminindeki sıkıntı nedeniyle davalı idareden süre uzatımı ... ... ...beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin... ... ...Esas Komisyon Raporu'nda ise, 2018 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan kur artışları nedeniyle firmaların...