Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen Gün Kadar Süre Verilemez! Doğru hesaplama; (Geciken Hakediş Tutarı) /
hakediş düzenlemesi - Arama Sonuçları
İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “(
...halinde her bir araç için sözleşme bedelinin % 0,01’i tutarında para cezası uygulanarak aylık hakediş miktarından kesilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı,
YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! Anlaşmazlık Konusu 2: Hakediş Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?
“Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde; “f) … geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı
Hakediş ödemesi yapılacağı zaman. SGK yazısı olmadan yükleniciye hakediş ödemesi yapılamaz.
hakediş , uzmanlık alanı , yapı denetim görevlisi
Hakediş raporlarını ihtirazi kayıt (şerh) koymadan imzalamak, bu alacakların kaybedilmesine neden olabilir.
Kesin Hakediş: Hesap Kesme Kesin hakediş, projenin kesin hesabını çıkaran ve taraflar arasındaki tüm alacak ve borç ilişkisini sonlandıran mali belgedir.
hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı