... hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması ... kayıtların incelenmesinde ödemelerin geç yapıldığının anlaşıldığını, davalı ... itibaren işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir ... ... ...arelerce hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı yüklenicilerin mağduriyetleri ortaya çıkmakla, yüklenicilerin bu kapsamda idarelerden geç ödenen hakedişler için cezai şart...

Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı sözleşme uyarınca süre uzatımı verileceği ve böylece 574...

...alınmasına bağlanmadığından iş sahibinin, yüklenicinin 5 numaralı hakediş bedelini geç ödenmesinde haksız olduğu anlaşılmıştır.

...ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi...