...Yapım İşi” nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre... ...İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,…... ...ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz... ...mevzuatına göre incelenip değerlendirilmiştir. ...öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde...

...açıklanan %21,56 oranındaki asgari ücret artışının öngörülemez nitelikte... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … sayılı davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.

...İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre... Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle...

...hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi... ...nci süre uzatımına bağlı revize iş programının hazırlanmasında taraflar... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; Ödenek tespit olunmuştur. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20.. 

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...ihalelerinde iş artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artış ve... ...belirlendiği, buna göre hazırlanan iş programının da taraflarca imzalanıp... ...artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli keşifler... ...uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...kural ihale usullerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ileri... ...halihazırda devam eden güvenli yol oluşturma programının bir unsuru olduğu, bu nedenle... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ifade eder. tanımına yer verilmiş; 5.

...günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük... ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...sözleşmeye bağlanan “ Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi... ...döviz artışından kaynaklanan fiyat artışı dolayısıyla bu malzemelere... ...çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.