... edildiğini, bu nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1.368.322,55 TL gecikme cezası kesildiğini, ayrıca ... kişiye toplam 642.987,65 TL’ye ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 ... den ödemesi gereken bu bedeller mahsup edildiğinde 1.932.726,54 TL davacı idareye borçlu olduğunu belirterek bu bedelin tahsilini ...

... tekliflerinin sadece değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, geçici teminatının da gelir kaydedildiği, anılan durumun ihale ... Uygulama Yönetmeliği’nin Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinin 10’uncu fıkrasının (b) bendinde aşırı düşük ... sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanun’un 38 inci maddesine göre açıklama isteneceğinin belirtildiği, 09.01.2024 ...

Öte yandan, 4734 sayılı Kanun un Kuruma itirazen şikâyet başvurusu başlıklı 56. maddesinin 4., 5. ve 6. 3'ü aşan kısmın iadesi , geçici teminat , gelir kaydetme

Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki mahiyetinde olup, yine sözleşmenin 19.  (Yargıtay 6. eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...06/2021-10/06/2021 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar sonrasında 18/06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde belirlenen eksikliklerin yanı sıra elektrik tesisatı işlerinde 26 maddelik eksiklik tespit edildiği, eksiklik listesinin; “5-Enerji olmadığı için test edilemeyen tüm elektrik...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde, hakediş ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. ...temsil olunan davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 625,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına...

maddesinde, Tekliflerin geçerlik süresi ihale dokümanında belirtilir. quot;Geçici teminat başlıklı 33. maddesinde, .. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir...& Teminatlar başlıklı 56. quot;Geçici teminat başlıklı 26. maddesinde, 26.7.