Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. ...bittikten sonra meydana geldiğini, daha sonra genişletilmiş bakım devresi klozunun... ...gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul... ...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... ...faaliyetleri ve sorumluluğu, geçici kabulden sonra da devam eder.

...Satış Pazarı Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde... ...belgelerin yeniden gönderilmesinden sonra konu, gönderilen bilgi ve belgeler... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...kapalı tenis kortları zeminine iş artışı kapsamında yaptırılan beton... ...verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında... ...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...iade edilen teminat mektubunun daha sonra irad kaydedilen yarısı ile irad... ...öngörülmeyen durumlar sebebiyle bir iş artışının zorunlu olması halinde... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası ...karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...Teklif Belgesi” ile söz konusu işin geçici kabule hazır olduğunu onayladığı... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. ...olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır. ...kaynaklanan ve 01.07.2016 tarihinden sonra temyiz ya da karar düzeltme talepli...

...işin yürütümü esnasında imalat artışı kapsamında yapılan zemin iyileştirmesi... Söz konusu iş, .. olarak belirlenmiştir. ...aktarılmalıdır… -Temel kazı çalışmaları sonrasında farklı oturmalara izin vermeyecek...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına... ...öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...inceleyip sözleşmeyi imzaladığını, sonradan bedelin artırılması talebinde... maddelerinde düzenlenmiştir. ...öngörülmeyen durumlar nedeni ile bir iş artışının zorunlu olması halinde... maddesinde düzenlenmiştir.

...lik iş artışı yapıldığı ve iş artışına bağlı olarak da 35 günlük... ...abonelik ve abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, konuya ilişkin tarafların görüş, talep ve... ...kabul onay tarihinden itibaren 12 ay sonra başvuruda bulunulması halinde...