...olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır. tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep... cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart

Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapar.” “ Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.” “ ...belirlenmesi sonucu oluşan kamu zararından sorumlulukları bulunmadığına, Rapora konu... fiyat farkı , Geçici kabul , geçici kabul komisyonu , kesin hakediş

maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. bakım sorumluluğu kapsamı , kesin kabul , yüklenicinin bakım sorumluluğu ...geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi...

...kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli...

...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... Davacı-birleşen dava davalısı yüklenici, davalı- birleşen dava davacısı... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde... ...olmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiş yükleniciye işyerinde ve yazılı olarakta bildirilmiştir...

...yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili... ...şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi... ...edilenden fazla sâyı ve masrafı gerektirse bile yüklenici bedelin artırılmasını isteyemez...