... nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin ... tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik ... ... ... ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi ... kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden ... davalı yüklenicinin 14 nolu kesin hakediş alacağı 1 ... ... ... davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten gecikme cezası ... göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi ... alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105 ...

... dökümanına uygun olarak yerine getirilmesinden, varsa işin ... kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla ve ... olmadığının tespitinden sonra kesin teminatın yarısı ... ... ...2003 ve 04.12.2003 tarihlerinde geçici kabulü yapılmış ise de 05.01.2005 tarihinde mahallinde yapılan incelemede, asfalt yüzeyinde... ... ... temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı lehine ... temyiz eden davalıya geri verilmesine, 11.07.2013 gününde ...

...kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ... ...yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi... ... ...alacak isteminin reddine karar verilmesi yerine bu hususlar gözden kaçırılarak yanlış değerlendirme ile kabulü doğru olmamıştır....

...ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006 olarak... ... ...apım İşleri Geçici Kabul Tutanağının ayrı ayrı üç yerinde geçici kabul itibar tarihi 30.06.2006 tarihi yazılmış olup bu işi...