Binası İkmal İşi” nde; doğalgaz abonelik ve abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu hususunda Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.
geçici kabul ve kesin kabul - Arama Sonuçları
… Devamı
... işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini yinelediği ... sonrasında 18/06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde belirlenen eksikliklerin ...
maddesi uyarınca, geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek olan ve yüklenicinin bakım ve onarım sorumluluğunun devam ettiği teminat süresi, geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar.
Geçici kabulün yapılmasını müteakip işin kullanılması veya işletilmesi, işin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmez.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Kamu ve özel sektör yapım/hizmet işlerinde, işin tamamlanmasına rağmen idarelerin/iş sahiplerinin çeşitli gerekçelerle geçici kabul sürecini başlatmaması, yüklenicilerin hem hakedişlerden kesilen teminatlarını hem de kesin teminatlarını almalarını engeller.
Sayıştay, geçici kabulde tespit edilen eksik imalat kesintilerine ihale tenzilatı (ihale indirimi) uygulanmasının yasal dayanağı olmadığına karar verdi.
...sözleşmeye uygun olarak bitirmelerine, geçici kabulü yaptırmalarına ve son... ...tutanağı ile işin eksiksiz yapıldığını kabul ettiği ve hak edişi de imzaladığı... Yüklenici, edimini yerine getirmiş ve işi tamamlamıştır. İdarelerin, işi kabul ettikten sonra çeşitli gerekçelerle... ...alacağının ödenmesi gerektiğini kesinleştirdi.
İşe ait Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin, “Kesin kabul” başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır.
Somut olayda da mahkemece karar yerinde, hasarın meydana geldiği tarihte sigorta konusu işin kısmi ya da kesin kabulünün yapılmayıp geçici kabulünün yapılmış olduğu, bu süreçte inşaat işinin devam ettiği ve bakım klozu teminatının yürürlükte bulunduğu, bu nedenle de Munich Re 004 Klozunun 2.
İdareler için ders: Eğer bir yapım işinde gecikme yaşanmışsa ve bu gecikme için ceza kesilmesi düşünülüyorsa, geçici (veya kesin) kabul tutanağına mutlaka gecikme cezasına ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla veya benzer anlamda net bir ihtirazi kayıt düşülmelidir.