...belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda fiyat farkı... durumları için fiyat farkı hesabı yapılmaz. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...işlerin yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin piyasa...

...nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin... anahtar teslim götürü bedel , bina işleri , birim fiyat sözleşme

...Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...nın görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımına gidilebileceği anlaşılmaktadır... ...devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi... ...amacıyla Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan fiyat farkı kararnameleri kapsamında yapıldığından...

...dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı... ...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz... ...sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, …

...reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...iş günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb...