...belirtilerek, belirtilen konular hakkında anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... Yönünde değerlendirilmektedir. 02/04/2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan... c) Genel salgın hastalık. ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden 98 gün süre uzatımı verildiği, ancak...

...22/03/2021 tarihli ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. ...bildiriminin alınmasından itibaren 30(Otuz) Gün olacaktır. …” Hükümleri ve düzenlemeleri yer almaktadır. ...değerlendirmesi ise; Rüzgar Enerji Santralinin 12/10/2019 tarihinde arıza yaptığı, işin...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle... Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Ancak, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt... ...maddesinde  “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir...

...uzatılıp uzatılmamasına göre değerlendirme yapılması gerektiği iddia edilmiştir... ...ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif... ...gelen cevaplar dikkate alınarak ihale süreci hakkında karar verilmesi gerektiği... ...Kurulunun 21.08.2024 tarih ve 2024/UY.I-1031 nolu kararı) İhale sürecinde... ...tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü olarak belirlendiği, geçici...

... günlük süre tanındığı, bu sırada 10 günlük süre dolmadan 4 no.lu ihale komisyonu ... komisyonu kararı alınması gerektiğinden 10/11/2021 tarihinde davacılara gönderilen sözleşmeye davet yazısının dikkate alınmaması gerektiği yönünde ... uygun olmadığı anlaşıldığından, süreye uygun geçici teminat mektubunun sunulmadığı ... bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka ...

maddesinde yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği, bitirmediği taktirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde beşi oranında gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

maddesinde; Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,03 oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

...yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanmasıdır... ...büyük bir uyumsuzluk olduğu, ihale sürecinin beklenenden uzun sürmesinden... ...yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenicinin 10/12/2021 tarihli dilekçesi ile ödenek... ...imzalandığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi... %60 : 1.645.305,00 TRY ödenek tespit olunmuştur.