Yargıtay Uyardı: Daireyi İhtirazi Kayıtsız Teslim Alan, Gecikme Cezası Alamaz! Aksi takdirde, ciddi tutarlardaki ceza alacakları kaybedilebilir.
ceza kesinti - Arama Sonuçları
Mahkemece, ilk ihtar tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline karar verilmiştir.
İş sahibi, eseri herhangi bir çekince belirtmeksizin teslim aldıktan sonra, geçmişe dönük olarak gecikme cezası talep edebilir mi?
Taşeron, yaptığı imalatların bedelini isterken; ana yüklenici de işin gecikmesi nedeniyle taşerondan ifaya ekli ceza (gecikme cezası) talep etmiştir.
ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde gecikme cezası matrahı Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’de, “25.2. ..oranında gecikme cezası uygulanır.
md., yürürlük: 18/08/2019) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme
Cezai Şart (Mülga BK 158): Cezai şart, ifaya ekli ceza ve ifa yerine ceza olarak ikiye ayrılır. Gecikme cezası, niteliği itibarıyla ifaya ekli cezadır.
İhtirazi Kayıt Koymadan Geçici Kabul Yapan İdare, Gecikme Cezası İsteyebilir mi? Karara göre, sözleşmede kararlaştırılan ceza ifaya ekli bir cezadır.