... edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak ... teminatın iadesi için SGK Başkanlığından ve Vergi Dairesi Başkanlığından ilişiksiz belgesi alınması ... ... ...itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre...

...en son yıl bütçe giderlerinin 212 sayılı Vergi Usul Kanuna göre belirlenecek yeniden değerleme... ... Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49' uncu maddesinde istihdam konusunda...

... alt yükleniciler tarafından ihale konusu işin ne kadarlık kısmının yapıldığı ve söz konusu alt ... örnekleri veya bu örneklerin noter, SMMM, YMM veya vergi dairesi onaylı suretleri, hakediş ödemeleri belge ...

... kalemleri içerisinde, ödemiş olduğu damga vergisi, teminat için komisyon, sözleşme bedeli ve ... bilirkişi raporu da gözetilerek, dava tarihine kadar faiz hesaplamak suretiyle toplam 65.425,66 ... ... ...sonucu sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle yüklenicinin olumlu zarar kapsamında kâr kaybını ve olumsuz zarar kapsamında ödemiş olduğu damga vergisi, teminat için komisyon ve...