bir yıl - Arama Sonuçları
kamu zararı oluşmamıştır. Teslim Edilmeyen Trambüsler ve Yasal Süre Uzatımı Bir mal alım (trambüs) projesinde, yüklenici 2018 yılı sonu itibarıyla malları teslim edememiştir.
Dosya kapsamından; ara hakedişlerde ödemenin sözleşme eki 1995 yılı birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlarla yapıldığı, davacının davalı idarece kabul edilmeyen itirazlarını kesin hakedişe itiraz dilekçesinde tekrarlayarak birim fiyatın düzeltilmesini ve bu suretle doğacak alacağın ödenmesini istediği anlaşılmaktadır.
maddesi uyarınca davacı şirket ve ortaklarının bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, bu kararın 23.11.2007 tarih ve 26709 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise tarafından verilir ...
...nin 25.11.2009 tarih ve E:2009/436, K:2009/1688 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 17.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Sonuç Yüksek Fen Kurulu'nun 2022/86 sayılı kararı, yıllara sari yapım işlerinde idarelerin ödeme disiplininin sözleşmenin süresine olan etkisini netleştiren önemli bir karardır. Verilen süre uzatımına paralel olarak, ilgili yılda harcanamayan sözleşme ödeneği bir sonraki yıla aktarılmalıdır.
Kamu İhale Kurulunun 10.09.2025 tarihli ve 2025/UY.II-1901 sayılı kararı, bu kısıtlamanın ne kadar katı bir şekilde uygulandığını ve bir ortağa ait belgenin aynı anda birden fazla taahhütte kullanılmasının mümkün olmadığını net bir şekilde gözler önüne sermektedir.
fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; oybirliğiyle karar verildi.
maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanmak suretiyle Anayasa Mahkemesinin gerekli gördüğü hâllerde iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabileceği belirtilmektedir.
Kamu İhale Kurulunun 18.06.2025 tarihli ve 2025/UH.II-1323 sayılı kararı, kısmi teklife kapalı bir ihalede yapılan parçalı değerlendirmenin hukuka aykırılığını ve sonuçlarını göstermesi bakımından önemli bir örnektir.