Götürü bedel bir üniversite ısı santrali yapım işinde, %10 iş artışı kapsamında yapılan ilave işlerin bedeline ihale tenzilatının uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu olmuştur.
bina yapım işinde iş artışı - Arama Sonuçları
Oysa iş eksiliş ve artışına ait tüm hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle, … ... İş eksiliş ve artışına ait hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle ihale tarihi resmi birim fiyatları esas alınarak yapılması gerekir.
quot;Hizmet Binası Yapım İşi için bir yüklenici firma ile anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalar. ... Sayıştay Temyiz Kurulu, bir yapım işinde %10 iş artışı yapılmasına rağmen ek kesin teminat almayan idarenin kamu zararına yol açtığına karar verdi.
...uygulanması… nedenleriyle oluşan kamu zararının tazminine…” Artışın Tamamına Revize Fiyat Uygulanması Bir altyapı (geri dolgu ve asfalt) işinde, bazı iş kalemlerinde (dolgu ve asfalt) miktarlar sözleşmede öngörülenden... ... iş artışı , kamu zararı , kuralı , revize birim fiyat , Sayıştay kararı , Yapım işleri
Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.
Götürü bedel bir yapım işinde, iş artışı yapan yüklenicinin, iş artış icmalinde yer almayan nakliye bedeli için açtığı ek alacak davası Yargıtay'dan döndü.
Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı...
...güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir….”, ... ...göre sözleşme bedelinin % 10’una kadar artış dahilinde tamamlanamayacağı anlaşılan yapım işinde, ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı yapılarak, iş artışı yapılmaksızın işin genel hükümlere göre tasfiye edileceği görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı...
Sayıştay Temyiz Kurulu, bir yapım işinde, iş artışından kaynaklanan 35 günlük süre uzatımına ek olarak, asıl işin süresinde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle yaşanan olumsuz koşullar gerekçesiyle...
...ve değerlendirilmiş olup, buna göre “Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; İş artışı/eksilişi yapılacak imalatlara ait yeni birim fiyatların, işin sözleşmesi ve eklerinde öngörüldüğü üzere, YİGŞ’nin 22 nci maddesinde... ... Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliğine bağlı olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda, iş eksilişi kapsamına giren imalatların fiyatının da YİGŞ...