Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı...

Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. ... ... bu gerekçelerle de 22.06.2018 tarihinde yükleniciye 30 ... gösterilerek verildiği, bunun nedeninin ise “çalışılan dönemde ... imalatların yapımının, yapı denetim görevlilerinin talimatıyla durdurulduğu ...

... gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle ... vergisi tutarları, 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel ... gelen artışların ÖTV’den mahsup edileceği ifade edilmiştir ... ... ...3-Bu Kararın, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için geçerli olmasına, bu dönemde ÖTV'de meydana gelen değişiklikler nedeniyle 6/5/2015...