ara hakediş geçici hakediş - Arama Sonuçları

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu: Yargıtay Kararları Işığında Sözleşme Yönetimi ve Uyuşmazlık Çözümleri

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu: Yargıtay Kararları Işığında Sözleşme Yönetimi ve Uyuşmazlık Çözümleri

Hak Arama Özgürlüğünün Kısıtlanması: Bu düzenleme, HMK md. Ancak Yargıtay, bu iddiayı “geçici kabul tutanağı” nedeniyle reddetmiştir. ...gerekçelerle (gecikme, eksik iş vb.) yüklenicinin aylık hakedişlerinden (progress payments) kesinti yapmasıyla... Davada idare, yüklenicinin hakedişlerinden gecikme cezası kesmiştir.
Devamı
Yapım İşlerinde Kesin Hesap Ne Zaman Yapılır?

Yapım İşlerinde Kesin Hesap Ne Zaman Yapılır?

...işin geçici kabulü yapıldıktan sonra kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak... Yüklenicinin, geçici kabulden sonra bu işlemlere başlaması beklenir. Yüklenicinin kesin hesaplara itiraz hakkı vardır. Onaydan sonra en geç otuz gün içinde kesin hakediş raporu düzenlenir.
Devamı
Hakedişin geç ödenmesinde verilecek süre uzatımında süre uzatım hesabı.

Hakedişin geç ödenmesinde verilecek süre uzatımında süre uzatım hesabı.

... sözleşme tarihi itibarıyla yürürlükte olan “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesi ... tespitlere göre, süre uzatım hesabının, idaresince hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı tarihten/tarihlerden ... Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrası (ç ...
Devamı
Geçici kabul itibar tarihi.

Geçici kabul itibar tarihi.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.01.2015 tarih ve 39892 sayılı kararı) Geçici hakedişin geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması, işin zamanında bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir.
Devamı
Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

 “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde; “Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan...
Devamı