...eksik imalat bedelinin ise 7 no.lu hakedişten kesildiği ve eksik imalattan... tarihinde … TL anahtar teslim götürü bedelle … Tic. ...tarihli Tutanakta yer alan tespitlere ve hesaplamalara dayanılarak verildiği... tarihinde … TL anahtar teslim götürü bedelle ihale edilen “Merkez...

...tamamlanmış olması gerekmekte olup anılan işte, yer teslimi yapıldığı halde... ...olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale... Maddesiyle yer teslimi yapılmış olmakla birlikte...

...bir düzenleme olup, bu hükmün yer teslimi yapıldığı halde yüklenici... ...incelenmesi sonucunda; yukarıda anılan işte, iş yeri tesliminin ………... ...olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale...

...tespit edilmesi gerektiği, Bahse konu işte fiyat farkı hesaplanması öngörüldüğünden... ...sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde...

...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı... ...kısmına veya tamamına ait olmak üzere, işte gerçekleşen gecikme süresinin... ...Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye...

...şekilde tamamlayarak davalı idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin... ...158 gün düşülerek 190 gün için hesaplamanın yapıldığı, hesaplanan...