...sayılı kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. ...ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu... ...olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2... ...kalan işlerin bedeli değil, toplam sözleşme bedelinin esas alınması gerekmektedir...

...bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi... maddesinde yüklenicinin fiyat farkı talebinde... ...imalât olarak belirlenen imalâtların bedeli üzerinden davanın kabulüne karar... Aynı sözleşmenin 8.

...tutarlarına yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli oranında tenzilat uygulandığı... ...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “… ...taşyünü mantolama imalatının idaresince iş artışı kapsamına alınmadığı görülmüştür... ...tespitinde tenzilat uygulanması konularında yüklenici ile idaresi arasında oluşan... ...yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı...

...Bu ihalede 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun 24. ...çalıştırıldığı gerekçesiyle sözleşme bedeline ulaşılamamasında davacı şirketin... ...arasında imzalanan sözleşme gereğince yüklenici karı ve gerçek giderlerin... ...sekseni (%80) olan 14.519.545,01-TL bedelin altında iş bitirilmiş olup, sözleşmenin...