...edilen dava konusu işlem fiille ceza arasında âdil bir denge... ... ... Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış olduğu göz önünde ... durumunda Covid-19 pandemisinin mücbir sebep olarak kabul edilmesinin hayatın ...

maddesindeki mücbir sebep hallerinden herhangi birisini teşkil etmemesi, sel felaketinin ise davacıya... ... KARAR Açıklanan sebeplerle; Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi... ... Madde , gecikme cezası , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yetkili merci , yirmi gün

maddesi gereğince mücbir sebep nedeniyle sözleşmenin tek ... sözleşmeden kaynaklı her türlü cezai şartı uygulama hakkı saklı ... ... ...039;ye uygun farklı araçların da temin edilebileceğinin açık olduğu, davacının mücbir sebep iddiasıyla sözleşmeyi feshinin, bu iradenin idareye...

...feshedilmesinin haklı nedene dayandığı açıklandğından, davacının yaşanılan sel ve su baskını olayının mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiğine... ... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı