... gerçekleştirilen yapım işleri, 4735 sayılı Kamu İhale ... Genel Şartnamesi (YİGŞ) hükümlerine tabidir. ... ... ... belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle ... suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ... gerçekleştirilen iş kalemleri veya iş grupları için fiyat farkı ... ... ...programını düzenlemişse, idarenin daha sonra sürenin hataen verildiğini ileri sürerek cezai işlem uygulaması, Medeni Kanunun 2.... ... Sonuç Yapım işlerinde süre uzatımı mekanizması, sözleşme adaletini ve...

Sonuç olarak Danıştay, idarenin ... mevzuatında yasal bir dayanağı olmadığını, bu ... ... Kamu zararı tespiti halinde 5018 sayılı Kanun'daki yasal tahsilat süreçlerini işletmek zorundadırlar. ... Danıştay, idarelerin iş bittikten sonra Sayıştay denetiminde çıkarsa ... saklı tutan sözleşme hükümlerini hukuka aykırı buldu ...

...birini (örneğin işin yapılacağı yeri) tek taraflı olarak değiştirmesi halinde sarsılabilir... ... ...imzalandıktan sonra davalı idarenin tek taraflı iradesi ile işyeri değişikliğine gidilmiş, davacı değişen işyeri nedeniyle daha fazla... ... ...değişikliği nedeniyle oluşacak aleyhe sonuçlar için tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirmiş ve işe yeni yerde devam etmiştir.... ... ...lerin yükleniciye ait olması) hükümlerine dayanarak davanın reddini istemiştir.

...çalışmaya devam ettiğini, iş sözleşmeleri sona ermediği için kıdem tazminatı haklarının doğmadığını ve kesintinin haksız olduğunu iddia ederek itirazın iptali davası açmıştır... ... Analizin Sonucu Asıl Sorumlu Yüklenicidir: Bir ... işinde, işçilerin kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarından ... olan taraf, işçilerin işvereni olan alt yüklenicidir ... ... ... sorumluluğun sadece idare-işçi arasındaki ilişkiyi ... ilişkinin ise sözleşme hükümlerine ve rücu hukukuna tabi ...

...12.43'ünün tamamlanmış olması gereken işe hiç başlamaması nedeniyle davacının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği sonucuna ulaşıldığından... ... ...düzeltilmemesi halinde 4735 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeyi feshetme ve yasaklama işlemi uygulama...