...mektubu bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. ...tebliğ tarihinden 06.05.201 tarihine kadar yüklenicinin taahhüdünü... ...tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalı... ...2020-7 Esas ve 2020-446 Karar sayılı davalının istinaf başvurusunun... İdari Dava Dairesi'nin 2017/707 Esas ve 2018/30 Karar...

...müvekkil idare bakımından 6100 sayılı HMK'nın 389.maddesi... ...bırakılmasına, 7-Artan gider avansı varsa karar kesinleştiğinde... ...Müdürlüğü' nün 02.11.2017 tarihli müzekkere cevabında... ...talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni... ...ücretinin davalı bankaya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava...

...ihale tarihinden uygulama tarihine kadar geçen süreye isabet eden... ...döşenmesi” iş kalemi için belirlenen yeni birim fiyatın hatalı... ...yeni imalatlar dahil edilerek 09.08.2017 tarih ve ……… sayılı Olur ile ………

89 sayılı ilamın 29/C maddesi ile ... ...peronun yapımının beklenen süre kadar geciktiği, süre uzatımı... ...günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ...

...hükümleri irdelenecek olursa; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kesin... ...tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce... ...göre işin bitim tarihi 06.01.2017 iken, Süre Uzatım ve Ödenek... ...Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Teminatlar” başlıklı...

...verildiği tarihten 20 gün öncesine kadar çekilebileceği ve geçmişe...   Ödenek %   Yılında ... Yılında ... Yılında ... …… ödenek tespit olunmuştur.