...bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle... 25.3.2021, E. ...simülatörlerin 01.02.2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine hazır olduğunun... ...mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı... ...verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından...

...hükümler doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen sürenin... ...sonucunda düzenlenen tasfiye geçici kabul tutanağında, imalat kalemlerinin... ...ölçülebilir duruma getirilebilmesi için yapılan imalatların fiyat farkının... ...17/08/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

...şartnamelere uygun olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip onaylanmamış ve bedeli... ...belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda... ...imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de... Sulh Hukuk Mahkemesi 2018/3 D. 2022/3744, K.

tarihinde 4374 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun... ...listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen... ...bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik... ...yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi sonucunda … TL... Geçici kabul işlemi ise yüklenici...

...zamanında iade edilmeyen teminat mektubu için ödenen komisyon bedellerinin tahsili... Sözleşmenin 24/3-4-5. Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. ...yapılan ödeme ya da ara hakedişten kesinti yapılmamış olması iş sahibi... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... HD., 13.10.2015 tarih, E. 2015/539 K.

garanti süresi , Geçici kabul itibar tarihi , teminat süresi ...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/11/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...süresinin 12 ay olduğu, bu nedenle geçici kabulden 12 ay sonra teminatın serbest...

...arızalı bulunan 286 günlük süre için yükleniciden 710.115,12 TL gecikme... 8.3. Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...kabul tarihinden itibaren 24 ay olduğu, geçici kabul itibar tarihinin 30/05/2019...

...yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin... ...davacı şirketin ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek için 1 Nisan... (Danıştay 13. 2013/1920, K. ...şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir...

...maddesi uyarınca, işin yerine getirilmesi için gerekli olan bütün hizmet yolları... ...gerekli görülen bütün hizmet yolları (30 uncu maddede açıklanan malzeme ocaklarının... ...işinde, emniyet tedbirlerinin alınması ve geçici trafik işaretlemesi yapılması... ...fişi eki … no’lu hakediş üzerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiğinden...

...iadesiyle ilgili maddesine göre “geçici kabulün onay tarihinde ve iş sahibinin... Bu durumda mahkemece öncelikle HMK’nın 31. ...davacı talebinin her bir kalem talep için ne miktarda olduğunun davacı tarafı... ...ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından...