Örneğin; fiyat farkı verilmeyen ve iş bitim tarihi 12.12.2023 olan bir işe iş artışı ve hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı 100 gün süre uzatımı ve süre uzatımından dolayı fiyat farkı verildiğini düşünelim.
% 20 iş artışı - Arama Sonuçları
… Devamı
... sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye ... almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki ...
Uygulamaya göre, “bir iş kaleminin… miktarında… %20’yi aşan artışın meydana gelmesi” ve bu artışın aynı zamanda “sözleşme bedelinin yüzde 1’ini… geçmesi” halinde, yüzde 20’yi aşan kısım için birim fiyat revize edilerek ödeme yapılır.
Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden özetle; moment ve kesitlerinin yetersiz olduğu ... çıkan beton ve demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ... Havuzları” ile “EDR-AAT8: T109 Çökeltme Havuzları” iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinde İdarece verilen projesine ...
...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...şartnamelerde belirtilmesi gerektiği, yaptırılması halinde iş artışı yapılarak bedelinin ödenmesi gerektiği, İdarenin... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz.
...Kurulu onayı, ruhsatlar) veya proje revizyonları nedeniyle işin süresinin öngörülemeyen şekilde uzaması, yüklenicileri... ...onayındaki gecikme, hakediş ödemelerindeki gecikme ve iş artışı gibi idareden kaynaklı nedenlerle işin 538 gün uzamasını... Hukuk Dairesi'nin 2019/3771 E., 2020/1216 K.
Birim Fiyat Sözleşmeler (Mal, Hizmet, Yapım): Sözleşme bedelinin en fazla yüzde 20’si oranında. Ödeme, yüzde yirmi artışı aşan kısma revize birim fiyat üzerinden yapılır. 4735 sayılı Kanun, sözleşmelerin düzenlenmesinde değiştirilemezlik ilkesini temel alır.
Sözleşme imzalandıktan sonra yapı ruhsatı işlemleri kapsamında yüklenici tarafından zemin etüdü yapılmıştır. ...etüdü yaptırmasının, gelecekteki süre uzatımı ve maliyet artışı anlaşmazlıklarını önlemek için ne kadar kritik... Dairesi'nin 27.02.2025 tarihli ve 971 sayılı Kararı (İlam No: 75, Madde: 40) ,
...28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.06.2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu... ...Müdürlüğünce … tarihinde yapılan mukayeseli keşifte; iş artışı olarak yer alan … imalatı ile iş eksilişi olarak yer... fiyat farkı katsayısı , iş artışı , mukayeseli keşif , Pn , uygulama ayı rayiçleri , Yeni birim fiyat
Asgari Ücret Artışı ve Sözleşme Bedelinin Uyarlanması: Yargıtay'... sayılı kararı incelenmiştir. maddelerine göre bedelde değişiklik yapılamayaca 1 ğı... Hukuk Dairesi'nin 07.07.2020 tarihli ve 2020/1484 E., 2020/2113 K.